Le Comité a appliqué ces principes directeurs aux réclamations pour pénalités de retard.

小组关于逾罚款的索赔适用这些准则。

Dans le cas du projet Saqlawia, la pénalité était de IQD 600 par jour.

就Saqlawia项目而言，称，逾罚款为每天600伊拉克第纳尔。

Celui-ci déclare qu'il s'agissait de pénalités journalières d'un montant spécifié dans le contrat, infligées pour chaque jour de retard pris dans l'exécution du projet.

称，合同规定要扣除的数额为项目每逾一天的日罚款率。

Les conditions générales du contrat comportaient aussi des dispositions concernant l'augmentation des pénalités en fonction du nombre de jours écoulés depuis la date fixée initialement pour l'achèvement des travaux.

合同一般条件也作出规定，依据超出合同完成日的逾长短，确定提高逾罚款。

D'après le requérant, pour le projet Abu Ghraib, la pénalité était initialement de IQD 200 par jour, mais ce montant a ensuite été ramené d'un commun accord à IQD 162 par jour.

称，就Abu Ghraib项目而言，逾罚款初为每天200伊拉克第纳尔，但这数额随后经协商减到每天162伊拉克第纳尔。

Le Consortium déclare que, dans la pratique, les pénalités de retard étaient automatiquement déduites des paiements intermédiaires qui lui étaient dus, que le retard fût imputable à lui-même ou au SOLR.

称，实际上，逾责任无论是在于还是SOLR, 逾罚款均自动从临时付款中扣除。

Le tribunal peut alors suspendre la mesure discriminatoire, ordonner sa cessation et condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il n'y met pas fin (art. 20).

此时，法院可以终止歧视措施，如果肇事者不停止歧视行为，法院可命令他停止歧视，并判处他缴纳一笔逾罚款（第20条）。

Le Consortium demande une indemnité de USD 245 252 au titre des pénalités de retard prélevées par le SOLR, dont IQD 13 012 (USD 41 755) pour le projet Abu Ghraib et IQD 60 246 (USD 203 497) pour le projet Saqlawia.

SOLR所收取的逾罚款索赔245,252美元。 这笔款项包括针Abu Ghraib项目收取的13,012伊拉克第纳尔(41,755美元)和针Saqlawia项目收取的60,246伊拉克第纳尔(203,497美元)。

Enfin, le rapport de la KPMG confirme que les montants réclamés au titre des pénalités de retard pour les projets Abu Ghraib et Saqlawia sont exacts et sont corroborés par les comptes du Consortium.

最后，KPMG报告确认，按Abu Ghraib项目和Saqlawia项目合同收取的逾罚款提出的索赔额是正确的，有账目为证据。

Quant c'était le SOLR qui était responsable du retard, le Consortium lui demandait de prolonger la durée du contrat et le SOLR, après y avoir consenti, lui remboursait les pénalités de retard correspondant à la période de prolongation.

如果逾责任在于SOLR, 就要求SOLR同意延，SOLR在同意延后，向偿还延所涵盖间估定的逾罚款。

Le requérant doit aussi expliquer clairement le mode de calcul des pénalités, afin que le Comité puisse s'assurer que les sommes payées correspondent réellement à des pénalités de retard plutôt qu'à quelque autre pénalité sans lien avec l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Iraq.

小组还要求索赔人明确解释如何计算逾罚款，以便确保所支付的款项确实是逾罚款，而不是与伊拉克入侵和占领科威特无关的任何其它罚款。

D'après les conditions générales applicables à chacun des contrats régissant les projets du Consortium, une fois passée la date fixée pour l'achèvement des travaux le SOLR et le SODR étaient habilités à déduire des pénalités de retard de toutes les sommes qu'ils détenaient ou qu'ils devaient au Consortium.

根据适用于项目每项合同的一般条件，一过，SOLR和SODR即有权从它们扣留的任何留存金或应付给的资金中扣除逾罚款。

Malgré les nombreux éléments de preuve fournis par le Consortium en ce qui concerne la prolongation des délais et le remboursement rétroactif des pénalités de retard par le SOLR, le Comité ne distingue pas chez le SOLR une ligne de conduite suffisamment claire pour lui permettre de conclure que de nouvelles pénalités de retard pour les deux projets auraient été remboursées et que la durée des contrats aurait été prolongée si l'Iraq n'avait pas envahi et occupé le Koweït.

尽管提供了有关延和SOLR追溯同意偿还的逾罚款的大量证据，但小组无法确定SOLR行为的一个明确方针，使小组没有理由得出结论，如果不是伊拉克入侵和占领科威特，就会偿还针两个项目收取的进一步逾罚款和给于相应的延。

En matière de pénalités de retard, le Comité exige du requérant qu'il prouve: a) qu'il menait les activités en cause dans la «zone d'indemnisation»; b) que le projet a été retardé pour une raison liée concrètement à «des opérations militaires ou des menaces d'action militaire», par exemple parce qu'une part importante des employés du requérant étaient trop effrayés pour reprendre le travail ou ont regagné leur pays d'origine; c) que le retard s'est produit au cours de la «période d'indemnisation»; et d) que les pénalités de retard ont effectivement été payées.

关于逾罚款，小组要求索赔人证明：(a) 索赔企业设在“可赔区”内；(b) 该项目是由于与“军事行动或军事行动威胁”有关的具体原因而被拖延的，例如索赔人的很多人由于担惊受怕而不来作或返回其原籍国；(c) 拖延出现在“可赔”内；以及 (d) 逾罚款已经支付。